建设工程设计合同
工程名称：****
工程地点：****市沙田镇
合同编号：************
设计证书等级：建筑行业（建筑工程）乙级
发包人：****市商务局
设计人：
****
签订日期：****年*月*日
第*页共**页
发包人：****市商务局
设计人：****
发包人委托设计人承担沙田口岸综合办公大楼消防系统维修工
程设计，经双方协商*致，签订本合同。
第*条、本合同依据下列文件签订：
*.*《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
*
*
第*条、本合同设计项目的规模及设计费如下：
规模：工程总造价估算为*******元，实际工程总造价以财政审核后
的招标控制价为准；
设计费：依据****省工程****行业协会印发的《工业、民用建筑
及交通、水利、信息化工程（第*版）工程****收费导则》，设计收费=
工程设计收费基准价×调整系数（专业调整系数：*.*；复杂调整系数：*.*；
附加调整系数：*.*；地区调整系数：*.**），并按下浮**%结算。
*******×*.**%×*.****.*=*****.**元（含税）
大写：人民币*********元*角。
实际设计费按此公式结算：工程招标控制价×*.**%×*.**×*.*
第*条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| * |
地形图、红线图、建筑测量资料 |
* |
合同签订后*日内提交 |
按项目情况而定 |
| * |
设计要求 |
* |
合同签订后*日内提交 |
按项目情况而定 |
| * |
/ |
/ |
/ |
按项目情况而定 |
| * |
* |
/ |
/ |
|
第*条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| * |
****图及电子档文件 |
* |
合同签订生效之日起**个工作日内 |
|
|
|
/ |
|
|
第*条、费用说明
本合同含税设计费暂定为***任*****元*角（￥*****.**元)
人民币（最终含税设计费以实际审核预算价计算）。设计人提交沙田口岸
综合办公大楼消防系统维修工程设计图及电子文件，设计图纸经发包人审
核合格后支付至合同价的**%；工程竣工验收合格后结清余款，乙方提供等
额的发票，甲方收到发票后**个工作日内将资金支付到合同约定的供应商
账户。最终设计费结算价经双方确认为准。
*.*前述费用已涵盖设计人完成本协议项下各项工作所需的*切费用
以及相关税金；除发包人、设计人双方另有书面约定外，发包人无需向设
计人支付其他费用。设计人需根据发包人的要求，提供符合发包人要求的
请款资料和增值税普通发票。否则，发包人有权不予支付任何费用且不视
第*页共**页
为违约。
*.*如设计人收款账户发生任何变更，设计人应自变更起*个工作日书
面通知发包人；否则，因未及时通知或因账户被查封、冻结或发生其他非
因发包人原因导致款项未能及时到账的，引起的相关后果均由设计人自行
承担。
第*条、双方责任
*.*发包人责任：
*．*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定的时间内如实向设计
人提交资料及文件，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进
行设计。
发包人提交上述资料及文件超过期限**天以内，设计人按合同
*
第*条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限**天以上时，
设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*．*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或
所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除
需另行协商签定补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，
发包人应按设计所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前
发包人已书面同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按
收费标准，相应支付设计费。
*．*．*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，
如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，
向设计人支付赶工费。
*．*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的
工作生活及交通等方便条件。
第*页共**页
*．*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数
据、计算软件和专利技术。
*.*设计人责任：
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，
进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，
并对其负责。
*.*．*设计人采用的主要技术标准是：国家及地方的相关技术规范与标
准。
*．*．*设计合理使用年限不超过该建筑结构使用年限。
*．*．*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包
人交付资料及文件。
*．*．*设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并
根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设
计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施
工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题
和参加竣工验收。在*年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上
述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费
额由双方商定。
*．*．*设计人应保护发包人的知识产权，不得向第*人泄露、转让发包
人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人
造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
*.*.*设计人应当建立本合同项下服务项目台账，依照有关规定或合同约
定记录保存并向发包人提供项目实施相关重要资料信息。
*.*.*设计人应当严格遵守相关财务规定，规范管理和使用本合同项下项
目资金和配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评
第*页共**页
价。
*.*.*设计人依照本合同而提供的所有工作成果，该工作成果的所有权和
知识产权全部归属于发包人。未经发包人书面同意，设
计人不得擅自将相关工作成果以及与工作成果相关的任何资料
用于本合同之外的任何场合或者向任何第*方转让、泄露；否则，
由设计人承担全部的赔偿责任。
*.*.**设计人保证其向发包人提交的各项工作成果不存在侵犯任何第*
方合法权益的情形，否则由此造成发包人任何损失或支出的，均
由设计人予以承担；如设计人所提交的工作存在侵权情形而发包
人需继续使用他人享有的著作权、专利权等知识产权的，由此产
生的使用费等全部费用及责任由设计人承担，保证发包人不承担
任何费用。如因此影响发包人声誉和利益的,发包人有权不予支
付合同款项，且设计人应当赔偿发包人由此遭受的全部损失。
第*条、违约责任：
*.*在合同履行期间，因发包人原因要求终止或解除合同，设计人未开始
设计工作的，不支付任何费用；已开始设计工作的，发包人应根据设
计人已进行的实际工作量，不足*半时，按该阶段设计费的*半支付；
超过*半时，按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费，
每逾期支付*天，应承担按应付而未支付款项*分之*支付逾期违约
金。逾期超过**天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书
面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本
合同项目停缓建，发包人均按*.*条规定支付设计费。但因设计人原
因导致审批部门对设计文件不审批除外。
第*页共**页
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于
设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施
外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度
和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际
损失部分的双倍设计费。
*.*由于设计人自身原因，延误了按本合同第*条规定的设计资料及设
计文件的交付时间，每延误*天，应减收该项目应收设计费的*分
之*，如果设计人迟延超过*天，发包人有权单方解除合同，设
计人应当返还发包人已支付金额（如有）；发包人也有权另行委托
第*方提供服务，但就所产生的费用发包人有权向设计人追偿。
*.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还已收费
用。
*.*如设计人提供之合同项下服务未达到发包人要求，发包人有权免费要
求设计人返工，直至提供达到发包人要求的服务。若经发包人提出
整改要求后，设计人未能在发包人要求的时间内纠正，或纠正后仍
未达到发包人要求的，发包人有权单方解除本合同，设计人应当返
还发包人已支付金额（如有），并应按合同总额的*%向发包人
支付违约金。
*.*未经发包人书面许可，设计人将本合同项下工作整体及/或其任何部
分转包及/或分包给第*方的，发包人有权即时解除本合同，设计人
应当返还发包人已支付金额（如有），并应按合同总额的*%向
发包人支付违约金。
*.*如以上违约金不足以弥补发包人损失的，发包人仍有权向设计人追
偿。发包人损失包括但不限于本合同项下所指发包人为本合同履行
而发生的前期支出、诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、
第*页共**页
公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、查询费、律师费、差旅费、调
查取证费、财务费用、向第*人支付的赔偿款/违约金/费用、向政
府部门支付的罚款等。
第*条、其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，
双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向
有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文
件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注
明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应
商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由
发包人承担。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政
主管部门调解，调解不成时，确定按以下第_①种方式处理
①提交****仲裁委员会进行仲裁。
②向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
*.*本合同*式*份，发包人*份，设计人*份。
*.*本合同经双方签章后生效。
*.*本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往
电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律
效力。
第*页共**页
*.**其它约定事项：双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获
悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未
经该资料和文件的原提供方同意，另*方不得向任何第*方泄露该
商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约
定的除外。保密期限自获悉保密信息始至保密信息成为公开信息为
止。无论本合同是否被撤销、变更、解除或终止，本保密条款不受
其限制而继续有效。
*.**本合同尾部列明之双方当事人联系方式和联系信息适用于双方工作
往来、法律文书及争议解决时人民法院及/或仲裁机构的法律文书送
达，人民法院及/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向本合同任
何*方的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。
*方变更联系方式和联系信息的，应当在变更后*_日内及时书
面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍视为有效送达。
第*页共**页
（以下内容无正文，为盖章签署页）
茶
发包人名称（盖章）：设计人名称盖章
口
****市商务局****
法定代表人授权代表签字)
法定代表人/授权代表（签字）：
住所：住所：中国（广西）自由贸易
试验区南宁片区凯旋路**
号广西合景国际金融广场
**层****号办公室
电话：电话：****-********
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限
公司广西自贸试验区南
宁片区金龙路支行
银行帐号：银行帐号：********************
第**页共**页
授权委托书
致****市商务局：
本人（****）系（****）的法定代表人，
现委托（姓名：张春华，身份证号：******************）为我方合法
代理人。授权办理****签订合
同和处理有关事宜，对于受托人在办理上述事宜过程中所签署的有关文件，
我司均予以认可，并承担相应的法律责任。
设计人名称（加盖公章）：虫联创工程设计有限公司
丁肖分
法定代表人（签名或盖章）：
身份证号：******************
代理人签名：
身份证号：******************
日期：****年**月**日
注：本委托书为原件，擅自添加、涂改、复印无效。
第*页共**页
附：法定代表人有效期内身份证复印件
仅供沙田
| 姓名 |
****女汉 |
| 出生在爱 |
年**月**日 |
| * |
广西浦北县寨圩镇子厄村 |
|
委会独田村**号公民身份号码******************中中华人民共和国居民身份证 |
|
签发机关***********有效期限******.**.****** |
项目使用
姓名****
女汉
出生在爱
年**月**日
*广西浦北县寨圩镇子厄村
委会独田村**号
公民身份号码******************
中
中华人民共和国
装洋项目使用
居民身份证
台办公大楼消防系统维修
签发机关
***********
有效期限**********.**.**
仅供沙田口岸综合办公大楼消防
第**页共**页
代理人有效期内身份证复印件
名张春华
佳别女民族汉
出生****年*月*日
佳址江西省州市崇义县麟潭
乡*杰村盆形组系统维修工程设计项目
*
皖*
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
崇义县公安局
有效期限****.**.**-****.**.**
活
仅供沙田口
第**页共**页
****省网上中介服务超市
中选中介服务机构通知书
编号：************
****（********
分公司）：
受****市商务局委托，沙田口岸综合办公大楼消防系
统维修工程设计（采购项目编码：
*************************），通过****省网上中介服务
超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构
为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估
与测算）。服务时限为：自中选通知书发出之日起**个工
作日内签订合同，自合同签订生效之日起**个工作日内出
具成果文件。。
请你机构在接到此通知书之日按照规定，在*个工作日
内与****市商务局接洽，在**个工作日内与****市商务局
按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签
订中介服务合同，在合同签订之日起*个工作日内将合同在
****省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的
内容应去掉），并依合同约定完成工作。
****市公共资源交易中心
****年**月**日
功能介绍
热门关键词： 
换一批
东莞最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
